1. Обязательство должно быть исполнено должником надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ). Должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательства того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом.2. Срок исполнения обязательства. Обязательство должно быть исполнено в определенный срок, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом. Срок определяется календарной датой или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Статья 314 ГК РФ позволяет выделить следующие виды этой категории:1) определенный (календарная дата исполнения обязательства указана в договоре);2) определимый (если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено);3) до востребования (кредитор имеет право требовать исполнения обязательства по своему усмотрению);4) разумный (в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства).Должник обязан исполнить неисполненное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.3. Место исполнения обязательства:1) по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;2) по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;3) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;4) по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.Ответственность за нарушение обязательствОбязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств закон допускает применение одной из следующих мер имущественного характера в виде ответственности за допущенное нарушение:а) в зависимости от основания возникновения на договорные (если между сторонами заключено соглашение, определяющее взаимные обязательства) и внедоговорные (причинение вреда личности или имуществу при отсутствии взаимных обязательств);б) в том случае, когда на стороне должника выступает несколько лиц, причинивших вред, присутствует долевая (должник отвечает перед кредитором в пределах своей доли) или солидарная (должник отвечает за исполнение перед кредитором в полном объеме солидарно с другими должниками) ответственность.Ответственность наступает в виде:1) неустойка (штраф, пеня);2) начисление и оплата процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица в соответствии со ст. 395 ГК РФ;3) исполнение обязательства, выполненного третьим лицом, за счет должника;4) отобрание вещи, которую должник должен был передать;5) возмещение убытков в соответствии со ст. 393 ГК РФ. Убытки определяются в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (ст. 394 ГК РФ);6) выплата банку, предоставившему банковскую гарантию, суммы задолженности и соответственно потери доверия.7) удержание кредитором имущества (также является мерой обеспечения обязательства согласно ст. 359 ГК РФ);8) потеря задатка. Согласно п. 2 ст. 381 ГК РФ, если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Задатком является денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ).Односторонний отказ от исполнения обязательстваОдносторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ). Данное правило является общим.Исключения составляют:
1) случаи, предусмотренные законом;2) при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.Если обязательство не может быть исполнено должником вследствие следующих событий:1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда. Это действие должника считается исполнением обязательства (ст. 328 ГК РФ).Односторонний отказ от исполнения обязательств может иметь место в определенных законом случаях (ст. 310 ГК РФ).В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично договор считается расторгнутым или измененным (п. 3 ст. 450 ГК РФ). Договор поставки считается измененным (расторгнутым) с момента получения стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично (если иные сроки не предусмотрены в уведомлении либо не определены соглашением сторон) (п. 4 ст. 523 ГК РФ).Нужно различать односторонний отказ от исполнения обязательства и изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон. Право на одностороннее расторжение договора реализуется согласно статье 452 ГК. При наличии для этого оснований, указанных в законе или договоре, сторона-инициатор предлагает расторгнуть или изменить договор. Если другая сторона возражает или в установленный срок не ответит на предложение об изменении или расторжении договора, обязательство прекращается на основании решения суда. То есть, при недостижении соглашения сторон о расторжении договора юридическим фактом, прекращающим обязательство (договор), является решение суда. Односторонний отказ от исполнения обязательства является односторонней сделкой, прекращающей обязательство во внесудебном порядке.Вопросы для обсуждения:1. Понятие и виды юридического факта.2. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права.
3.Понятие обязательства и основания возникновения обязательств.4. Обеспечение исполнения обязательств.Практическое занятие 5.Кейс-задачи по теме "Обязательства в гражданском праве"Задача 1. Строительная фирма «Стройсервис» заключила договор поставки с машиностроительным заводом. В соответствии с договором завод должен был поставить строительной фирме 10 бульдозеров. Договор предусматривал полную предоплату товара. Поставку должны были осуществить через месяц. Покупатель своевременно перечислил поставщику стоимость товара исходя из согласованной цены, однако завод поставил строительной фирме только 8 бульдозеров. На запрос строительной фирмы о причинах недопоставки завод ответил, что после заключения договора произошло удорожание бульдозеров, связанное с повышением цен на энергоносители, а также на комплектующие, приобретаемые заводом у других производителей, поэтому количество поставленных машин соответствует сумме, перечисленной покупателем. При этом завод готов поставить еще 2 бульдозера, но уже по повышенной цене. Строительная фирма потребовала от завода поставить оставшиеся 2 бульдозера по согласованной в договоре цене.Какой принцип исполнения обязательства был нарушен машиностроительным заводом? Каково содержание этого принципа? Обоснованны ли требования покупателя?Задача 2. Согласно договору, заключенному между ОАО «Водоканал» и ООО «Монтажстрой», ООО «Монтажстрой» обязывалось выполнить работы по замене водопровода и завершить их не позднее 15 июля 2006 г. Поскольку в обусловленный договором срок работы завершены не были, ОАО «Водоканал» предъявило в арбитражный суд иск к ООО «Монтажстрой» о взыскании пеней за просрочку исполнения обязательства. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что причиной задержки исполнения явилось то, что для прокладки новых труб необходимо было отключить действующий городской водопровод, на что требовалось разрешение городских эксплуатационных служб. Подрядчик (ООО «Монтажстрой») известил об этом заказчика (ОАО «Водоканал»), который, однако, не оказал какого-либо содействия подрядчику в устранении возникшего препятствия к завершению в срок строительных работ и не обратился за подобным разрешением в соответствующие службы города. В договоре подряда между сторонами не было указано, кто обязан добиваться разрешения на отключение городского трубопровода для врезки в него смонтированных труб.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав на неправомерность требований истца об уплате санкций за период, когда исполнение обязательства зависело и от его действий тоже.Какой принцип исполнения обязательств лег в основу позиции суда? Раскройте содержание этого принципа.Задача 3. Между застройщиком и строительной организацией был заключен договор, согласно которому строительная организация обязывалась сделать фундамент и возвести цокольный этаж многоквартирного жилого дома не позднее 1 ноября, а застройщик обязан был предоставить все необходимые материалы и обеспечить своевременное финансирование строительных работ. Строительная организация своевременно приступила к выполнению работ и осуществляла их согласно графику, однако через месяц после их начала вынуждена была все работы приостановить в связи с тем, что заказчик (застройщик) прекратил финансирование и задерживал поставку строительных материалов. Заказчик обратился к строительной организации с просьбой продолжить работы, обещая возобновить финансирование не позднее чем через месяц. Когда строители ответили отказом, заказчик объявил о расторжении договора и пригласил другую фирму для завершения работ, отнеся все расходы на подрядчика. Вправе ли строительная организация приостановить выполнение обусловленных договором работ при наличии описанных в задаче обстоятельств? Правомерны ли действия застройщика?Задача 4. Завод металлоконструкций в соответствии с заключенным договором должен был поставить строительной организации в 1-й декаде сентября 200 блоков для строительства жилого дома, однако фактически было поставлено 600 блоков. Строительная организация, осуществив приемку поставленных блоков, предъявила к заводу иск о взыскании штрафа за досрочную поставку.Вправе ли должник исполнить обязательство досрочно? Подлежит ли иск удовлетворению?Задача 5. Издательство заказало известному автору романов детективного жанра очередной роман, состоящий из 2-х томов. В авторском договоре был указан срок представления романа — 1 сентября 2007 г. и размер вознаграждения. 15 декабря 2006 г. автор передал издательству первый том своего произведения и потребовал оплаты половины вознаграждения. Издательство от приема и оплаты первого тома романа отказалось.